Договор на изготовление и монтаж наружной рекламы



8. ФОРС-МАЖОР


8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения). 8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

Договор на изготовление рекламной конструкции

4.8.

Изготовленные рекламные материалы по окончании действия настоящего Договора по любым основаниям возвращаются (не возвращаются) Заказчику.

4.9. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка. 10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. [attention type=red] Москвы. 11.
[attention type=red] Москвы. 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 11.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон. 11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами. 11.3. [/attention] Согласовываются следующие промежуточные этапы:

  • Утверждение эскизов .
  • Разработка эскизов .
  • Установка Рекламы .

4.2.

Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

  1. качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
  2. нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.
  3. неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.

5.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю. 5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат. 6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.
6. ОПЛАТА РАБОТ 6.1.Работы по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя: 1.2.1.

Изготовление рекламных материалов (постеров). 1.2.2. Установка рекламных материалов на подготовленных заранее рекламных конструкциях. 1.2.3. Комплекс работ по подготовке к размещению и размещение готовых рекламных конструкций в согласованных между Подрядчиком и Заказчиком рекламных местах.

1.2.4. Техническое обслуживание рекламных конструкций не реже одного раза в течение дней. 1.3. Рекламные конструкции подлежат размещению в рекламных местах в следующие сроки: 1.3.1.

Начало размещения: . 1.3.2. Окончание размещения: . 1.4. Рекламные места, в которых размещаются рекламные конструкции, описание, размер и количество конструкций, иные условия изготовления и размещения рекламных материалов устанавливаются Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору.

Юрист Лебедев Антон Дмитриевич

ЗАКАЗЧИК: 2.1.1.

Своевременно предоставляет Исполнителю необходимую информацию для выполнения работ/услуг.

2.1.2. Своевременно оплачивает выполненную Исполнителем работу/ оказанные услуги, переданную рекламную продукцию. 2.1.3. По согласованию с Исполнителем, предоставляет возможность доступа на объекты. 2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2.2.1. Соблюдает условия выполнения работ/оказания услуг, согласованные Сторонами в Дополнительных соглашениях.

2.2.2. В случае возникновения дефектов рекламной продукции, допущенных по вине Исполнителя или третьих лиц, привлеченных Исполнителем, последний обязуется устранить их в согласованный с Заказчиком срок своими силами и за свой счет. 2.2.3. Обеспечивает сохранность результата работ/услуг до передачи Заказчику.

2.2.4. В случае невозможности полного или частичного исполнения объемов и сроков заказа, согласованных в Приложениях, Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика. 2.2.5.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.

Заказчик обязуется: 2.1.1. Не позднее _____ рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Исполнителю макет Рекламы, предназначенной для размещения на конструкциях рекламной сети Исполнителя (эскиз Рекламы), а также, при необходимости, особые требования к размещению Рекламы. В случае использования макетов Рекламы на бумажной основе их дополнительное количество должно быть не менее _____% на каждый период технического обслуживания в летний период и не менее _____% на каждый период технического обслуживания в зимний период. Технические требования, предъявляемые к макету Рекламы (на бумажной основе): — совокупный формат рекламно-информационных материалов после нанесения на твердую поверхность должен составлять _______________; — плотность бумаги — не менее _______________; — толщина — _______________; — поверхность бумаги должна быть шероховатой.

Технические требования, предъявляемые к рекламно-информационным материалам на виниловой основе: — единое виниловое полотно без стыков; — формат полотна — __________ плюс отступы __________ с каждой стороны.

2.1.2. Оплатить стоимость работ и услуг в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 2.2. Исполнитель обязуется: 2.2.1.

В срок ____________ не позднее с момента получения от Заказчика документов, предусмотренных пп. 2.1.1 настоящего Договора, обратиться за получением разрешения 2 на размещение Рекламы Заказчика. 2.2.2. В течение ___________ с момента получения разрешения на размещение Рекламы оповестить об этом Заказчика и приступить к выполнению работ по размещению Рекламы Заказчика, выполнить работы в срок не позднее ___________ с момента их начала.

2.2.2. В течение ___________ с момента получения разрешения на размещение Рекламы оповестить об этом Заказчика и приступить к выполнению работ по размещению Рекламы Заказчика, выполнить работы в срок не позднее ___________ с момента их начала. 2.2.3. В течение срока действия настоящего Договора осуществлять техническое обслуживание рекламных конструкций с размещенной Рекламой Заказчика с периодичностью ______________________, устранять возникающие неисправности в течение _____ дней с момента их обнаружения. 2.2.4. Представить Заказчику фотоотчет в течение _____ календарных дней с момента начала размещения Рекламы Заказчика.

2.2.5. В течение _____________ с момента окончания срока размещения Рекламы, указанного в п. 1.4 настоящего Договора, осуществить демонтаж рекламной конструкции.

Найденые документы по теме &laquoдоговор на предоставление и установку»

  • Договор долга, кредита → Договор о предоставлении беспроцентной ссуды договор № (о предоставлении ссуды) г. » » 20г. , именуемое в дальнейшем «ссудодатель», в лице.
  • Договор долга, кредита → Образец. Кредитный договор, заключаемый на основании договора уступки права требования (цессии), о предоставлении валютного кредита кредитный договор nо. г. «» 20 г. сберегательный банк российской федерации (в дальнейшем «банк»), в лице первого вице-президента г-н.
  • Заявления граждан → Образец. Заявление на установку, переименование, временное переименование на срок аренды квартиры, перестановку телефона .а расчетным. 7.3. оплату счетов за дополнительные услуги телефонной сети, платные спправочно-информационные услуги, услуги, предоставленные в кредит по телефону, производить в срок не позднее указанной в счете даты. 7.4. при внедрении системы повременного уч.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон .ние, адрес) от (наименование, адрес) «» 20 г. претензия в связи с невыполнением договора по установке окон между мной (далее — «заказчик») и ооо «» (далее — «исполнитель») заключе.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на изготовление и установку наружной рекламы договор на изготовление и установку наружной рекламы г. «» 200 г. , именуем в дальнейшем (наименование предприятия) ре.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия с требованием об устранении недостатков допущенных при установке дверей .о проема с целью последующей установки металлической двери. 16.10.2012г. дверь была установлена. данные отношения подпадают под договор подряда. работа по установке двери была выполнена некачественно, а именно: — наличники неплотно прилегают к стене; .
  • Договор долга, кредита → Образец. Договор о предоставлении коммерческого кредита договор nо. о предоставлении коммерческого кредита г. «» 20 г. , именуем в дальнейшем (наименование предприятия) «к.
  • Договор банковской гарантии → Договор поручительства по исполнению обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии договор поручительства № г. «» 201 г. , в лице, , действующее на основании , именуемое в дальнейшем &quot.
  • Исковые заявления, жалобы, ходатайства, претензии → Претензия в связи с невыполнением договора по установке окон . (наименование, адрес) от гр. (ф.и.о., адрес) претензия <*> в связи с невыполнением договора по установке окон между (далее — «исполнитель») и (далее — «заказчик») заключен договор по демонта.
  • Договор аренды жилого помещения → Договор поднайма жилого помещения предоставленного по договору социального найма договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма (населённый пункт) (число, месяц, год).
  • Договор бытового подряда → Договор подряда на установку забора договор подряда на установку забора совершено (настоящий договор бытового подряда заключен) между сторонами-участниками, указанными.
  • Договор банковской гарантии → Договор поручительства перед Банком за исполнение обязательств по договору о предоставлении банковской гарантии договор поручительства № г. «» 201 г. , именуемый в дальнейшем «банк» или «гарант&.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор о предоставлении права на продажу (торговец по договору) договор о предоставлении права на продажу (торговец по договору) договор о предоставлении права на продажу (торговец по дого.
  • Договор оказания услуг, работ → Договор на оказание услуг по предоставлению персонала (договор аутстаффинга) договор на оказание услуг по предоставлению персонала (договор аутстаффинга) г. «» г. , именуем.
  • Договор банковской гарантии → Образец. Договор о предоставлении банковской гарантии договор nо. о предоставлении банковской гарантии г. «» 20 г. , именуемый в (наименование банка-гаранта) дальнейшем .
Рекомендуем прочесть:  Как проценты ипотеки в 2020 году

13. Прочие условия

13.1.

Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами по Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора и в течение гарантийного срока ремонта, разрешаются по взаимному согласию и урегулируются путем переговоров.

При не достижении сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии в установленном порядке. 13.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.

13.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, а именно: 1 экземпляр Заказчику, 1 экземпляр Исполнителю. 13.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 13.6. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств.

13.7. Во всем остальном, не оговоренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством.

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы

Москва «18 » января 2020 г.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора. В течение дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Подрядчику для согласования макет рекламных материалов в электронном виде.

Подрядчик обязан выполнить предусмотренные настоящим договором работы с высоким качеством в течении _____ рабочих дней с момента получения предоплаты. Сторона, решившая расторгнуть Договор согласно положениям настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне в срок 2 (два) рабочих дней до предлагаемого срока расторжения договора. Договор расторгается в установленном законом порядке.

В случае нарушения сроков выполнения работ/оказания услуг Исполнитель по требованию Заказчика уплачивает пени в размере 1% (одного процента) от стоимости не исполненного в срок обязательства за каждый календарный день просрочки. В случае досрочного прекращения размещения рекламных материалов по причине истечения срока разрешения на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций Исполнитель по требованию Заказчика возмещает все понесенные Заказчиком убытки, связанные с таким нарушением.

Индивидуальный предприниматель…………………………………….

Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

Заказчик оплачивает стоимость работ на условиях предоплаты _________________________________________________ рублей. Остаток цены договора __________________________________________________рублей, Заказчик оплачивает Подрядчику в течение 3 дней после подписания акта приема-передачи. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

Москва БИК _ БИК Тел. + Директор . / Генеральный директор / ./ М.П.

М.П. Приложение № 1 от» » 2020г.

к Договору № от» » 2020г. Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ».Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука. ВконтактеFacebookTwitterGoogle+Одноклассники

ДОГОВОР N ____ на выполнение работ по изготовлению, установке и размещению наружной рекламы

___________________________________ «___»________ ___ г.